安达市2025年扶持发展村集体经济分布式光伏项目施工

招标公告

招标编号：DCZX2025-HLJ-0207

1、招标条件

本招标项目安达市2025年扶持发展村集体经济分布式光伏项目施工已由安达市发展和改革局关以安发改审批[2025]1号文件批准建设，建设资金为申请乡村振兴衔接资金，项目出资比例为100%。招标人为安达市乡村振兴服务中心。招标代理机构为大成工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1项目名称：安达市2025年扶持发展村集体经济分布式光伏项目施工

2.2建设地点：万宝山镇新民村。

2.3建设内容及规模：本期建设0.78MWp,计划新建一座10KV开关站，开关站通过一回10KV线路就近接至附近10V电网并网。接入系统方案最终以电网主管部门审查通过的接入系统设计和审查批复为准。拟采用1218块640wp单晶硅双玻高效光伏组件2个子方阵，光伏阵列的运行方式采用41°倾角配合21.8°南偏东方位角的固定式安装。

2.4招标范围：工程量清单及图纸所包含的全部内容；

2.5计划工期：计划开工日期2025年08月30日；计划竣工日期2025年11月30日，计划总工期92日历天（实际开工日期以合同签订为准）

2.6质量标准：达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准；

2.7标段划分：共划分为2个标段

第一标段施工招标内容为安达市2025年扶持发展村集体经济分布式光伏项目施工。详见工程量清单。

2.8本次对第一标段施工进行招标，招标控制价为2482923.97元

3、投标人资格要求

3.1投标人资质要求：

投标人须同时具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质证书，且具备有效的安全生产许可证【注：若投标人根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市[2020]94号）文件内容，更换了相关资质，则应满足如下要求：须具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包乙级及以上资质证书，且具备有效的安全生产许可证】及国家能源局部门颁发的承装(修、试)电力设施许可证（许可类别和等级：承装类、承修类、承试类）五级及以上资质证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力；

3.2项目主要人员要求：

（1）具备机电工程专业贰级及以上建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（B证），且未承担其它在建项目。并提供在本单位连续缴纳近三个月(2025年5月至2025年7月)养老保险证明材料（国家规定的六类人员除外，提供相应证明即可）。

3.3项目组织机构其他人员配备要求：

施工项目管理机构人员满足本项目最低配备要求，技术负责人1人（具有电力工程相关专业中级及以上职称证）；施工员1人;安全员1人;质量员1人;标准员*1人;材料员1;机械员*1人;劳务员*1人;资料员*1人。(1.可兼任的岗位用*表示，项目管理机构人员可在同一项目兼职，但兼职不得超过2个岗位。同一岗位人员配备超过2人及以上的，施工单位应明确该岗位的负责人。

3.4本次招标信誉要求

3.4.1投标人、法定代表人及拟派项目负责人如在"中国执行信息公开网"网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被执行人名单的（以“中国执行信息公开网”查询结果为准），其投标将被否决。

3.4.2投标人、法定代表人及拟派项目负责人近3年（从投标截止日起算前三年）如有行贿犯罪行为（本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书（以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）公布的为准）中有判决投标人或法定代表人或拟派项目负责人犯行贿罪的情形），其投标将被否决。

3.5投标人须提供无拖欠工程款和农民工工资承诺书，以证明投标人没有拖欠工程款和农民工工资的情形。

3.6本次招标不接受联合体投标

3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则，相关投标均将被否决。

3.8本项目采取资格后审。

4、**

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ，联系工作人员办理会员入网事宜，成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com